建设工程设计合同（*）
（专业建设工程设计合同）
工程名称：****县升仙桥路（朔黄铁路-颖北街）道路综合整治工程
****
工程地点：****县
合同编号：
证书等级：建筑行业甲级、市政行业乙级、岩土工程乙级
发包人：****县住房和城乡建设局
承人：****（联合体牵头人）包人：****（联合体牵头人）
****中业华远建设科技有限公司（联合体成员）
签订日期：***年*月
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：****县住房和城乡建设局
承包人：****（联合体牵头人）
****中业华远建设科技有限公司（联合体成员）
发包人委托设计人承担设计：****县升仙桥路（朔黄铁路-颖北街）道
路综合整治工程****，工程地点为****县，经双方协商*致，签订
本合同，共同执行。
第*条本合同签订论据
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工
程****市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给设计人的委托书或设计中标文件
*.*发包人提交的基础资料
*、国家现行的相关规范
*、国家现行的规程、标准、设计标准（通用）图集
*、甲方提供的规划设计条件及测量成果等。
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不
*致，则根据如下优先次序来判断：
*.*合同书
*.*中标函（文件）
*.*发包人要求及委托书
*.*投标书；
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
*.*项目名称：****县升仙桥路（朔黄铁路-颖北街）道路综合整治工程
****
*.*阶段：工程勘察、初步设计、施工图设计及后期相关技术服务
*.*投资：****.***元
*.*设计内容：升仙桥路（朔黄铁路*颖北街）进行道路和墙体外立面
建设。
第*条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
合同生效后发包人应向设计人分阶段提供下列资料：
*、项目批准文件。
*、城区总体规划和图纸（电子版）
.*、设计范围内*：***地形图
*、现状资料
*、设计所需的其他资料
第*条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：
各阶段设计文件：成果文件*套
交付地点：****县。
交付时间：签定合同后**天
第*条费用
*.*收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有
规定的,由双方商定。
本合同的总费用：大写人民币*********元整（小写******
元），其中设计费：大写人民币**********（小写******元），
勘察费：大写人民币******元整（小写******元）。最终金额以财
政评审为准。
第*条支付方式
*.*本合同生效后至工程竣工验收时待甲方确认无其它问题后申请拨付。
第*条双方人责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定的时间内向设计人提
交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设
计人违反国家有关规定进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过期限**天以内，设计人按本合同第*
条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过期限**
天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或
所提交资料做较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方另行协商签订补
充协议（或另订合同），重新明确有关条款。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得
设计人同意，不得严重背离合理设计周期。
*.*.*发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等
方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
*.*.*设计文件中选用的国家标准图、部标准图及其他地方标准图有发
包人负责解决。
*.*设计人责任
*.*.*设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按
本合同第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现*.*.*、
*.*.*、*.*.*、*.*.*规定交付设计文件顺延的情况除外）。对提交的设计
文件的质量负责。
*.*.*设计合理使用年限为批准年限。
*.*.*负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工
作。
*.*.*承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
*.*.*由于设计人原因，延误设计文件交付时间，每延误*天，应减收
该项目应收设计费的*分之*
*.*.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发
包人已支付的定金。
*.*.*设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根
据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。负责向发包人及施
工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在*年内项目尚
未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨
询服务费，收费额由双方商定。
第*条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何*方均不得对对方
的资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，
按下列第（*）种方式解决：
（*）提交仲裁委员会仲裁；
（*）依法向发包人所在地人民法院起诉。
第**条合同生效及其他
**.*发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题
时，承包方应积极配合。
**.*设计人为本合同项目的服务至施工竣工验收结束为止。
**.*本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承
担。
**.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、
国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计
人员参加。出国费用，除置装费外，其他费用由发包人支付。
**.*发包人委托设计人承担本合同以外的工作服务，另行签订协议并支
付费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
**.*本合同双方签字盖章即生效，*式*份，发包人*份，设计人
*份。
**.*本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定
的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完
合同规定的义务后，合同即行终止。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，
与本合同具有同等法律效力。
**.**本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的
来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法
律效力。
**.**其它约定事项：无。
乡建发
德和城
发包人名称：盖章*承包人名称：（盖章）
县
****县住房和城乡建设局****
**
法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）
住所住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真真：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：银行帐号：
承包人名称：（盖章）
****中业华远建设科技有限公司
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
住所
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行帐号：
合同签订日期：*月**
**年
功能介绍
热门关键词： 
换一批
石家庄最新中标公告推荐
400-999-4928
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
